Руководства, Инструкции, Бланки

Скачать "Образец Договор На Услуги Монтажа"

Бесплатно. Без регистрации и смс.

образец договор на услуги монтажа

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор подряда на монтаж оборудования - скачать образец шаблона 2016 года

Договор подряда на монтаж оборудования

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2015 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Новый образец 2016 года

Договор подряда на монтаж оборудования

г. ______________________ "___" ___________ 200_ г.

(наименование населенного пункта)

__________________________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

_____________________________________________, действующ____ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

_____________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с одной

стороны, и _______________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

______________________________________________, действующ___ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

___________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)

следующего оборудования: ________________________________________________

по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1

Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик

за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и

оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику

по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи

выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,

указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,

указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту

приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,

на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и

производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения

об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.

настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при

обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3

и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы

для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,

предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные

затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,

необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика

обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного

имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,

оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их

необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему

результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об

отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

- первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в

п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

(сумма цифрами и прописью)

не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

- оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

(сумма цифрами и прописью)

вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику

путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо

путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим

Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта

приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и

Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с

приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо

по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют

двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки

устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков

платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____

процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан

уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за

каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых

на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет

ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по

настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие

действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую

сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств

по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении

более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой

из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В

случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение

в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,

названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение

___________ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 - Акт приема-передачи работ по подготовке помещения

для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 - Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 - технические условия для подготовки помещения к

8. Адреса и реквизиты сторон

Другие статьи

Договор оказания услуг по выполнении монтажных работ

Договор оказания услуг по выполнении монтажных работ

по выполнении монтажных работ

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. Поставщик, являющийся продавцом оборудования по контракту на поставку, принимает на себя обязательство осуществить силами своих специалистов монтажные работы, наладку, испытание и пуск в эксплуатацию оборудования, поставляемого по контракту, именуемого в дальнейшем Оборудование, а также обеспечить гарантированную производительность и другие показатели в соответствии с техническими условиями контракта, произведя за время монтажа обучение персонала Заказчика, являющегося покупателем оборудования по контракту на поставку, методам наладки и эксплуатации оборудования, включая передачу опыта и специфических навыков работы.

2.1. Для выполнения указанных в ст.1 настоящего договора работ Поставщик в срок не позднее дней с даты получения от Заказчика подтверждения о готовности объекта к монтажу, командирует в РФ следующих специалистов:
  • эксперта-консультанта ;
  • главного инженера ;
  • старшего инженера ;
  • инженера ;
  • техника (мастера, монтера) ;
  • квалифицированного рабочего ;

2.2. Поставщик обязуется по просьбе Заказчика командировать в РФ в его распоряжение других необходимых специалистов.

2.3. При необходимости срочного командирования срок выезда специалистов поставщика не будет превышать дней с даты получения запроса.

2.4. Ориентировочные сроки начала и проведения монтажных работ: « » 2016 г. Точную дату начала монтажа Заказчик сообщит Поставщику дополнительно. Поставщик обязуется командировать специалистов к указанному сроку и уведомить Заказчика о дате прибытия специалистов в РФ, указав номер рейса (поезда), как можно раньше, но не позднее, чем за дней до начала отъезда.

2.5. В случае, если указанные в п.2.4 сроки проведения монтажных работ окажутся недостаточными, Заказчик имеет право, на условиях настоящего договора до окончательного завершения монтажных работ, продлить период пребывания специалистов Поставщика. Если будет установлено, что монтажные работы не были проведены в указанные выше сроки по причинам, зависящим от Поставщика, все расходы, связанные с дальнейшим пребыванием специалистов в стране Заказчика, Поставщик принимает на себя.

3.1. За выполнение вышеуказанных работ Заказчик оплачивает Поставщику работу специалистов по следующим месячным ставкам:
  • эксперту-консультанту рублей в месяц;
  • главному инженеру рублей в месяц;
  • старшему инженеру рублей в месяц;
  • инженеру рублей в месяц;
  • технику (мастеру, монтеру) рублей в месяц;
  • квалифицированному рабочему рублей в месяц;
В ставки за монтажные работы включаются возмещения за работу специалистов Поставщика, оплата за отпуск, суточные и другие расходы, связанные с командированием, за исключением расходов по проезду и оплате жилых помещений. 3.2. Выплата сумм, указанных в п.3.1 настоящего договора производится в форме инкассо с последующим акцептом (немедленной оплатой) на основании следующих документов:
  • счета Поставщика в 4-х экземплярах;
  • ведомости монтажных работ, подтвержденной Заказчиком или его уполномоченным.
3.3. Заказчик, кроме того, оплачивает:
  • стоимость проезда специалистов из страны Поставщика до места монтажа в стране Заказчика при предъявлении билета и багажных квитанций:
    • по проезду по железным дорогам;
    • по иностранной территории – в спальном вагоне класса, а при прямом сообщении – в вагоне скорого поезда;
    • по территории РФ – в вагоне скорого поезда. При этом оплачивается провоз багажа до кг на каждого специалиста;
    • по проезду воздушным транспортом;
    • по тарифу турист-класса, включая провоз багажа на каждого специалиста до кг сверх багажа, провозимого бесплатно по билету.
  • стоимость проезда, включая провоз багажа, при возвращении специалистов из страны Заказчика в страну Поставщика. Билеты на обратный проезд приобретает Заказчик и вручает их специалистам Поставщика.
  • во время пребывания специалистов в г. в связи с выполнением обязательств по настоящему договору Заказчик предоставляет специалистам Поставщика номер в гостинице.

4.1. Рабочее время специалистов Поставщика на месте монтажных работ устанавливается согласно правилам, действующим в стране Заказчика.

5.1. Представители Заказчика и Поставщика совместно составляют план и график проведения монтажных и пусконаладочных работ.

5.2. Работы по монтажу производятся под руководством руководителя группы специалистов Поставщика (специалиста поставщика, если он один), который дает технические указания и консультации, относящиеся к монтажу. Поставщик обеспечивает своих специалистов необходимыми инструментами и приборами.

5.3. В процессе выполнения монтажных работ все основные части оборудования должны быть тщательно проверены. Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителями Поставщика и Заказчика на месте монтажа. При наличии дефектов в протоколе должно быть указано их точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ответственность сторон за эти дефекты.

5.4. Все записи в монтажном журнале ведутся на русском языке и должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все записи технического характера должны быть подписаны соответствующими специалистами обеих сторон.

5.5. По окончании монтажа и пусконаладочных работ представителями Поставщика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности оборудования к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа оборудования в целом, а если необходимо, то и отдельных машин и агрегатов.

5.6. Окончательные испытания оборудования производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Поставщика в соответствии с техническими требованиями договора.

5.7. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по контракту показателей, о чем составляется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию».

5.8. Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Поставщика, относящиеся к монтажу оборудования, а Поставщик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных работ.

6.1. Поставщик страхует своих специалистов за свой счет в соответствии с законодательством своей страны на случай болезни или несчастных случаев во время пребывания их в РФ. Заказчик может по просьбе Поставщика и за его счет застраховать специалистов в в соответствии с правилами страхования от несчастных случаев .

6.2. При болезни или несчастных случаях во время пребывания специалистов Поставщика в РФ Заказчик обеспечивает больному или пострадавшему специалисту бесплатную медицинскую помощь в системе государственного здравоохранения и медикаменты по нормам и правилам страны Заказчика и производит платежи в течение в размере и порядке, предусмотренном в ст.3 настоящего договора. При этом Поставщик примет все меры к тому, чтобы по причине болезни его специалиста не было задержки в осуществлении монтажных работ на участке заболевшего специалиста.

6.3. При нетрудоспособности более по болезни или вследствие несчастного случая Поставщик обязан отозвать нетрудоспособного специалиста в свою страну либо лечить и содержать его за свой счет до состояния транспортабельности и по требованию Заказчика в срочном порядке направить замену.

6.4. В случае отзыва специалиста Поставщика по независящим от Заказчика причинам до истечения согласованного между сторонами срока расходы по откомандированию и замене специалистов несет Поставщик.

7.1. Поставщик несет ответственность:

7.1.1. За невыполнение своих обязательств, обеспечивающих: своевременных монтаж, пусконаладочные работы и проведение испытаний смонтированного оборудования в соответствии с согласованным графиком и программой монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию.

8.1. Срок гарантии на выполненные монтажные работы – месяцев с даты их окончания в соответствии с п.5.7 ст.5 настоящего договора.

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, действует законодательство .

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец учредительного договора о создании полного товарищества.

  1. Предмет договора
  2. Цели и предмет деятельности
  3. Правовой статус товарищества
  4. Складочный капитал
  5. Права и обязанности участников
  6. Порядок выхода участника из товарищества
  7. Управление товариществом. общее собрание участников
  8. Директорат товарищества
  9. Ревизионная комиссия (ревизор)
  10. Имущество, учет и отчетность
  11. Распределение прибыли
  12. Ликвидация и реорганизация
  13. Подписи участников

Образец Договора Оказания Услуг (с Приложениями) - Аркада Права

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №____

г.Москва «__»________ 20__г.

Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ 20__г. выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующий (ая) на основании __________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

(Соответственно, в сл.заключения Договора с физ.лицом, указывается Ф.И.О. Заказчика. Пример – …и ____Ф.И.О. Заказчика физ.лица__________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,совместно именуемые «Стороны»… Также, в этом сл. следует изменить раздел 8 «Адреса, реквизиты и подписи сторон» - см.раздел 8)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика и отраженных в Техническом Задании (Приложение №1) (как вариант, можно отразить иначе, а именно - в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1) и Сметой Расходов (Приложение №2), соответственно тогда изменятся сами Приложения и их нумерация, в т.ч. изменится и раздел 3 «Цена и порядок расчетов») оказать услуги по ______ (как вариант - доставке и установке/монтажу, если доставка, то откуда и куда и т.п…) ________(пример – лестниц) ________ (указать каких именно и пр.параметры) (далее – «Изделие»), а Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги (далее – «Услуги»/«Работы») в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Конструкция, количественные и качественные характеристики оказания Услуг/выполнения Работ по установке/монтажу Изделия указываются в Техническом Задании (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Услуги/Работы оказываются в месте нахождения Заказчика, по адресу: ________________________________.

1.4. Для оказания Услуг/выполнения Работ по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.

1.5. Монтаж (установка) Изделия указанного в п.1.1 настоящего Договора, должен быть начат не позднее «___»_________ 20__г. и окончен не позднее «___»_________ 20__г..

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать Услуги/выполнить Работы качественно, в полном соответствии с технической документацией, нормами (в т.ч. строительными) и правилами, с учетом информации отраженной в Техническом Задании (Приложение №1), в т.ч. условиями и в сроки установленные настоящим Договором.

2.1.2. Сообщать Заказчику сведения о ходе исполнения настоящего Договора путем еженедельного (ежемесячного или иного периода времени) предоставления отчета. Отчет предоставляется _______ (как вариант, указать – в письменном виде и может быть передан лично (под роспись) или направлен средствами почтовой связи (заказным письмом по почте с уведомлением, письмом по описи) или иным способом позволяющим достоверно определить отправление Отчета Заказчику. ИЛИ указать - … предоставляется в письменном виде под роспись Заказчика в месте оказания Услуг/выполнения Работ… По сути, данный пункт – НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, но желателен…) .

2.1.3. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

2.1.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных Услуг/выполненных Работ.

2.1.5. В случае обнаружения недостатков монтажа Изделия вследствие неправильной его установки, ошибок или небрежности работников Исполнителя Стороны составляют двусторонний Акт о выявленных недостатках (Приложение №2), после чего Исполнитель в течение ____ дней своими силами и средствами устраняет указанные в Акте недостатки установки/монтажа Изделия.

2.1.6. В случае выявления в ходе установки Изделия производственного брака Стороны составляют Акт о выявленном браке (Приложение №3), который направляется изготовителю Изделия - _________________, после чего Исполнитель своими силами в срок _______ дней заменяет некачественное Изделие (или его часть) и производит монтажные работы.

(по сути, данный п.Договора прописывается на усмотрение Исполнителя или НЕ ПРОПИСЫВАЕТСЯ, т.к. в люб.сл.согласно п.1 ст.29 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» - Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);

- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);

- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.) .

По сути, все обобщенно изложено в разделе 5 «Ответственность Сторон»…

2.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг/выполнения Работ по монтажу Изделия при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов монтажа либо создающих невозможность завершения монтажа/установки Изделия в срок.

2.1.8. После окончания монтажа Изделия убрать за собой и утилизировать строительный мусор (данный пункт – на усмотрение Исполнителя, его можно вовсе и не прописывать) .

2.1.9. В течение ____ рабочих дней со дня окончания оказания Услуг/выполнения Работ предоставить Заказчику следующие документы:

- Акт сдачи-приемки оказанных Услуг/выполненных Работ (Приложение №4);

- __________________________________________________________________ (иные документы) .

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика любую информацию (в т.ч. разъяснения и уточнения), необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредоставления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг/выполнение Работ по настоящему Договору до момента предоставления Заказчиком всей необходимой информации.

2.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг/выполненных Работ (Приложение №4) по настоящему Договору.

2.2.3. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг/выполненных Работ в порядке, установленном настоящим Договором.

2.2.4. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных таким отказом.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и документы отраженные в Техническом Задании (Приложение №1) для оказания Услуг/выполнения Работ по настоящему Договору в течение _______ рабочих дней после подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору, содержащего Техническое Задание (Приложение №1).

2.3.2. Обеспечить Исполнителя необходимыми условиями для оказания Услуг/выполнения Работ. Подготовить помещение (я), в котором (ых) будет производиться монтаж Изделия, а именно:

- Предоставить свободный доступ работникам Исполнителя к месту монтажа Изделия;

- Обеспечить достаточную освещенность места монтажа Изделия;

- Обеспечить наличие свободного доступа работников Исполнителя к электрическим розеткам;

- При необходимости обеспечить защиту предметов мебели, техники и др. предметов (оборудования) Заказчика от строительной пыли и грязи.

- (по необходимости прописываются и иные условия/критерии для своевременного и полного оказания Услуг/выполнения Работ)

2.3.3. В течение ____ рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.2.1.9. настоящего Договора, оформленных в полном объеме и надлежащим образом, при отсутствии замечаний, принять результаты оказанных Услуг/выполненных Работ у Исполнителя указанные в Акте сдачи-приемки оказанных Услуг/выполненных Работ (Приложение №4) путем его подписания или же отказаться от его подписания, направив Исполнителю письменный мотивированный отказ в тот же срок.

В случае, если в течение ____ рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.2.1.9. настоящего Договора, Заказчик не представит Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг/выполненных Работ (Приложение №4), указанный Акт считается подписанным Заказчиком, а Услуги, указанные в Акте, - принятыми Заказчиком.

2.3.4. Оплатить Услуги/Работы Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

2.4.2. Осуществлять контроль за ходом оказания Услуг/выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя (данный пункт указывается при необходимости) .

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им Заказчику Услуг/выполненных Работ на момент такого отказа.

2.5. В монтажные/установочные Работы не входит: __________________________________.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Услуг/Работ Исполнителя по настоящему Договору составляет сумму в размере _____________________ (________________) рублей, в которую входит:

- ________________________ (как вариант указать – стоимость самого Изделия и пр. согласно Сметы Расходов – Приложение №2) ;

- _______________________ (как вариант указать – стоимость хранения, транспортировки, монтажа Изделия и пр. согласно Сметы Расходов – Приложение №2) ;

3.1.1. В стоимость доставки Изделия входит транспортировка его к месту проведения работ по монтажу/установке. В случае доставки/транспортировки Изделия в многоквартирный дом в отсутствии грузового лифта и/или требующих дополнительных усилий связанных по доставки Изделия к месту его монтажа/установки - Заказчик должен произвести: доплату за подъем Изделия на требуемый этаж в размере _______ (____________) рублей за каждый этаж и/или доплату в размере _______________ рублей за каждые полчаса времени потраченные Исполнителем за доставку/транспортировку Изделия к месту его монтажа/установки (данный пункт договора также прописывается – ПО УСМОТРЕНИЮ…) .

3.1.2. В стоимость монтажа/установки Изделия входит: __________________________________________ (как вариант можно указать - установка Изделия в стеновые проемы и их герметизация без отделки откосов, покраски, облицовка, без вывоза демонтированных деталей конструкций Заказчика и строительного мусора и т.п. Данный пункт договора также прописывается – ПО УСМОТРЕНИЮ….) .

3.2. Оплата Услуг/Работ Исполнителя осуществляется в порядке 100% предоплаты в срок до «___»________ 20__ г. (Или же данный пункт можно развернуть более подробно – см.п.3.3. и п.3.4. соответственно тогда данный п.3.2 следует удалить и изменить нумерацию) .

3.3. Предоплата Услуг/Работ в размере ____ % (процентов) в сумме ______ (__________) рублей перечисляется или вносится Заказчиком в кассу Исполнителя в срок ______ дней после подписания настоящего Договора.

3.4. Полная оплата Услуг/Работ Исполнителя осуществляется Заказчиком по факту монтажа Изделия в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта оказанных Услуг/выполненных Работ (Приложение №____).

3.5. В случае необходимости проведения Исполнителем дополнительных работ по заданию Заказчика стоимость таких работ согласовывается Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.6. Расчеты по настоящему Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя или поступления наличных денежных средств в кассу Исполнителя.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (*)

4.1. Срок гарантии производителя на Изделие при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне на Изделие, составляет ____ (_____) года с момента начала эксплуатации. По окончании монтажа Изделия Исполнитель обязуется передать Заказчику гарантийный талон производителя, а также соответствующие сертификаты и разрешения на материалы и комплектующие.

4.2. Гарантия на Услуги/Работы устанавливается Исполнителем на срок ______ год(а) с момента передачи оказанных Услуг/выполненных Работ Заказчику.

4.3. В случае устранения недостатков монтажа или дефектов Изделия силами Заказчика гарантийные обязательства, установленные производителем, не применяются.

(*) – указанный раздел может вовсе и не прописываться… или прописываться выборочно… в зависимости от того, имеются ли какие-либо договоренности по гарантийным обязательствам…

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания и сдачи Услуг/выполнения и сдачи Работ, Заказчик вправе по своему выбору:

- назначить новый срок оказания Услуг/выполнения Работ, при этом новые сроки согласовываются Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору;

- потребовать исполнения оказания Услуги/выполнения Работы другим специалистом;

- потребовать уменьшения цены за оказание Услуги/выполнение Работы;

- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

Исполнение указанного требования не освобождает Исполнителя от обязанности выплатить по требованию Заказчика неустойку в порядке и размере, определяемых законом.

(По факту, данный пункт должен трактоваться несколько иначе, но в целях соблюдения интересов Исполнителя, данный пункт немного был перефразирован…, а если его трактовать как указано Законодателем, то… см.п.1, п.2 ст.28 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»:

1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

- назначить исполнителю новый срок;

- поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

- отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

2. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).

В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи…

Также следует отметить, что неустойка прописана Законодателем в п.5 указанной ст.28, а именно:

5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании п.1 наст.ст. новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных п.1 наст.ст..

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных п.1 наст.ст..

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было).

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Услуг/Работ Исполнителя Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере _____% (процентов) от не оплаченный в срок суммы за каждый день просрочки (Данный пункт прописывается только в сл.указания условий п.3.3 и п.3.4 Договора) .

5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. Исполнитель не несет ответственность за недостатки установки/монтажа Изделия по причинам повлекшим невозможность установки/монтажа Изделия вследствие ненадлежащей (прочности и пр.) конструкции ______________________ (помещения, строения и пр.) где устанавливается/монтируется Изделие.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.7. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.6 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.5.6 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.9. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.5.6 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора (Как вариант, можно указать - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) .

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, возникшим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров и/или претензионного урегулирования спора на основе действующего законодательства РФ. Срок рассмотрения претензии ____________ с момента её получения.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

6.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Стороны принимают исчерпывающие меры для сохранения конфиденциальности относительно содержания настоящего Договора.

7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:

7.6.1. Приложение №1. Техническое Задание.

7.6.2. Приложение №2. Акт о выявленных недостатках (ранее см. п.1.1 Договора – Смета расходов) ;

7.6.3. Приложение №3. Акт о выявленном браке;

7.6.4. Приложение №4. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг/выполненных Работ;

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Паспорт: серия _______ №___________, выдан _____________

Дата выдачи: ___________, Код подразделения: _____________

Зарегистрирован по адресу: _______________________

Адрес электронной почты: ____________

________________/ Ф.И.О. Заказчика /)

к Договору оказания услуг

№ _______ от «___»________ 20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № _____

г.Москва «__»________ 20__г.

Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ ___г. выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», во исполнение условий Договора оказания услуг № _______ от «___»________ 20__г. (далее - Договор), составили настоящее Техническое Задание, а именно:

(Соответственно, в сл.заключения Договора с физ.лицом, указывается Ф.И.О. Паспорт и пр. Заказчика. Пример – …и ____Ф.И.О. Заказчика физ.лица__________ паспорт серия ___ №____, выдан _______, зарегистрирован ________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»…)

Предметом Технического Задания является: (если указывается доставка, то откуда и куда именно и т.п.___) установка/монтаж ________лестниц ________ (указать каких именно и пр.параметры) (далее – «Изделие») (указывать также как и в п.1.1 Договора) в месте нахождения (Заказчика) по адресу: ________________________________ (см.п.1.3 Договора) :

(вариант – Сметы Расходов см.п.1.1 Договора)

к Договору оказания услуг

№ _______ от «___»________ 20__г.

СМЕТА РАСХОДОВ №______

г.Москва «__»________ 20__г.

Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ ___г. выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», во исполнение условий Договора оказания услуг № _______ от «___»________ 20__г. (далее – Договор), составили настоящую смету расходов, а именно:

(Соответственно, в сл.заключения Договора с физ.лицом, указывается Ф.И.О. Паспорт и пр. Заказчика. Пример – …и ____Ф.И.О. Заказчика физ.лица__________ паспорт серия ___ №____, выдан _______, зарегистрирован ________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»…)

к Договору оказания услуг

№ _______ от «___»________ 20__г.

АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ №_____

г.Москва «__»________ 20__г.

Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ ___г. выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о выявленных недостатках (далее – Акт), о нижеследующем:

(Соответственно, в сл.заключения Договора с физ.лицом, указывается Ф.И.О. Паспорт и пр. Заказчика. Пример – …и ____Ф.И.О. Заказчика физ.лица__________ паспорт серия ___ №____, выдан _______, зарегистрирован ________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»…)

1. В соответствии с Договором оказания услуг № _______ от «___»________ 20__г. проведены (выбрать нужное)

- осмотр и проверка оказываемой Услуги/выполняемой Работы;

- приемка оказанных Услуг/выполненных Работ;

- осмотр скрытых недостатков, обнаруженных после приемки оказанных Услуг/выполненных Работ.

2. Сторонами выявлены следующие недостатки:

к Договору оказания услуг

№ _______ от «___»________ 20__г.

АКТ О ВЫЯВЛЕННОМ БРАКЕ №____

г.Москва «__»________ 20__г.

Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ ___г. выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, с участием представителя Изготовителя _________________________ (указывается наименование Изделия – Прописывается как в Договоре см.п.1.1 Договора и далее соответственно указывается сам Изготовитель Изделия – ООО/ЗАО/ИП «____» и т.д.). _______ (указывается должность и Ф.И.О. представителя Изготовителя (уполномоченного лица), как пример – генерального директора, менеджера по сбыту, исполнительного директора и пр.). действующего на основании _________________ (Устава, Доверенности №_____ от «___» _____20__г. и пр.). а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о выявленном браке (далее – Акт) о нижеследующем:

(Соответственно, в сл.заключения Договора с физ.лицом, указывается Ф.И.О. Паспорт и пр. Заказчика. Пример – …и ____Ф.И.О. Заказчика физ.лица__________ паспорт серия ___ №____, выдан _______, зарегистрирован ________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»…)

1. «___»_______ 20__г. на основании Договора оказания услуг № _______ от «___»________ 20__г. (далее – Договор) (необходимо указать – когда, на основании чего именно, т.е. на основании какого именно документа и пр. были оказаны Услуги/выполнены Работы и/или оказывались Услуги/выполнялись Работы) Исполнитель обязался по заданию Заказчика оказать Заказчику Услуги/выполнить Работы по установке ________лестниц ________ (указать каких именно и пр.параметры. Указывать также как в п.1.1 Договора) (далее – «Изделие»), а Заказчик принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги (далее – «Услуги»/«Работы») в порядке и на условиях, определенных Договором.

2. «___»_______ 20__г. при установке/монтаже Изделия в месте нахождения Заказчика, по адресу: ________________________________ был выявлен следующий производственный брак:

Перечень выявленного брака

Характеристика выявленного брака

Непрокрас поверхности Изделия

На поверхности Изделия (на 2-х ступенях) имеется непрокрас (отсутствие лакового покрытия)…

Наличие заусенцев на поверхности Изделия

На 5-ти ступенях (помимо непрокраса) по всей лицевой поверхности имеются многочисленные заусенцы длиной по 3-5см…

Трещены, сколы на поверхности Изделия…

3. Всего выявлено Изделий с браком (прописывается в сл. если Изделий несколько) _________ единиц.

4. Общая стоимость бракованных Изделий составляет ______ (______________) руб.,

5. Гарантийный срок по Договору: не установлен (установлен) .

6. Выявленный брак подтверждается: визуальным осмотром. Экспертиза качества Товара не производилась.

7. Заключение об условиях хранения (эксплуатации) Изделия: (как вариант - условия хранения на складе №_____ ИП «Бодров Д.Е.» обычные, обеспечивающие сохранность такого вида Изделий. Товар хранился в заводской упаковке) .

8. Заключение о причинах выявленного брака Изделия (Изделий). производственный брак.

9. Заключение о возможности устранения выявленного брака Изделия (Изделий). брак является неустранимым. Товар подлежит возврату Изготовителю _________________ (ООО/ЗАО/ИП «____» и т.д.) .

10. Приложения к Акту: Доверенность №_____ от «___» _____20__г. (указываются документы прилагаемые к Акту) .

Настоящий Акт составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

От имени Заказчика

2. Качество оказанных Услуг/выполненных Работ проверена Заказчиком в присутствии Исполнителя и соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям Заказчика и/или условиям Договора.

3. В случае если качество выполненных работ не соответствует требованиям Заказчика и/или условиям Договора:

Выявленные Заказчиком недостатки результата работ: _____________________________________________

3.1. Сроки устранения выявленных недостатков: _______________________________________________

3.2. Порядок устранения выявленных недостатков: _____________________________________________

Примечание: Вышеуказанные сроки отсчитываются с момента: _________________________________

Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

от имени Исполнителя

от имени Заказчика

Приложение №4 (Вариант№2)

к Договору оказания услуг

№ _______ от «___»________ 20__г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ/ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №___

г.Москва «__»________ 20__г.

Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ ___г. выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных Услуг/выполненных Работ (далее – Акт) по Договору оказания услуг № _______ от «___»________ 20__г. (далее - Договор), о нижеследующем:

(Соответственно, в сл.заключения Договора с физ.лицом, указывается Ф.И.О. Паспорт и пр. Заказчика. Пример – …и ____Ф.И.О. Заказчика физ.лица__________ паспорт серия ___ №____, выдан _______, зарегистрирован ________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»…)

1. Исполнитель в соответствии с Договором, по заданию Заказчика, оказал следующие Услуги/выполнил Работы по _____________________ (указать каких именно и пр.параметры, т.е. также как и в п.1.1 Договора) (далее – «Изделие») в месте нахождения Заказчика, по адресу: _________________________ (указать также как и в п.1.3 Договора)

2. Услуги/Работы по установке/монтажу Изделия, согласно п.1.5 Договора, должны были быть оказаны/выполнены до «___»_______ 20__г. Фактически работы выполнены к «___»_______ 20__г..

3. Качество Услуг/Работ по Договору должно соответствовать: _________________________________ (указать критерии качества поДоговору). Фактически качество оказанных Услуг/выполненных Работ соответствует (или: не соответствует) предъявленным требованиям.

4. Несоответствие качества оказанных Услуг/выполненных Работ предъявленным требованиям заключается в следующем: _____________________________________________________________________

5. В результате осмотра результата установки/монтажа Изделия недостатки не выявлены (выявлены). (В случае выявления недостатков необходимо указать, какие именно выявлены и могут ли они быть устранены Исполнителем ).

6. Общая стоимость оказанных Услуг/принятых Работ составляет ________ (___________________) рублей.

При приемке результата оказанных Услуг/выполненных Работ по установке/монтажу Изделия установлено, что Услуги оказаны/Работы выполнены в полном объеме в срок (или: с нарушением условияДоговорао сроке оказания Услуг/выполнения Работ, то есть несвоевременно) .

Качество Услуг/Работ соответствует (или: не соответствует) указанным в Договоре требованиям.

Недостатки в результате оказания Услуг/выполнения Работ не выявлены (или: выявлены, а именно: _______________________________________________________________________________________) .

Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

« Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) » от 26.01.1996г. №14-ФЗ

Статья 779. Договор возмездного оказания услуг

1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37 (Подряд), 38 (Выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ), 40 (Перевозка), 41 (Транспортная экспедиция), 44 (Банковский вклад), 45 (Банковский счет), 46 (Расчеты), 47 (Хранение), 49 (Поручение), 51 (Комиссия), 53 (Доверительное управление имуществом) настоящего Кодекса.

г. Москва, ул. Преображенский Вал. д. 24, корп. 1

тел. +7 (916) 688-96-21, +7 (499) 992-79-14, +7 (495) 963-23-88